服裝加工合同【合集】
在人民愈發重視法律的社會中，關于合同的利益糾紛越來越多，簽訂合同是為了保障雙方的利益，避免不必要的爭端。你所見過的合同是什么樣的呢？下面是小編為大家收集的服裝加工合同，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
服裝加工合同1
簽訂地點： 簽訂日期：
定作方：（以下簡稱甲方） 承攬方：（以下簡稱乙方）
根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，甲乙雙方本著誠信、互利、公平、公開的原則，經友好協商達成如下合同條款，共同遵守執行。
第一條 加工成品
原材料由甲方提供。乙方對甲方提供的原材料要及時檢驗，不符合要求的，應 立即通知甲方調換或補齊。乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換，挪做他用。
服裝質量
加工成品質量按甲方提供的樣衣或乙方按照甲方的生產工藝單制作的產前樣執行，
產前樣仍需要修改的，以產前樣和雙方簽字的修改意見作為驗收的依據。 樣衣、生產工藝單作為合同的附件。
第三條
技術資料、圖紙提供
1、甲方提供服裝款式（樣衣或圖片）標志圖案等圖樣的技術資料。
2、乙方在生產過程中，發現甲方提供的'圖紙和技術要求不合理，應當及時通知甲方，
甲方應當在2個工作日內回復，提出修改意見。甲方在規定的時間內沒有答復，乙方有權停止工作，并在2個工作日內通知甲方，因此造成的損失由甲方賠償。
3、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術資料進行保密，不得向任何人泄漏任何相關資料，也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。
4、未經甲方許可，乙方不得留存服裝樣品及相關的技術資料。
第四條
包裝方式
內用______________，外用________包裝，包裝材料由甲方提供。
第五條 服裝交付
1、交貨地址：__________________________
2、產品的交（提）貨期限： 第六條 服裝驗收：
甲方派跟單員到乙方工廠跟進產品工藝，生產進度。對甲方跟單員在 生產過程中發現的質量問題，乙方必須及時改正。定單完成后，甲方對貨物進行全面驗收：
1、驗收時間：______________。
2、認真核對貨物的品名、款號、數量、嘜頭，準確無誤后方可抽樣。
3、驗收方式：產品按30％抽檢，抽樣標準為：隨機。
4、驗收標準：與樣衣款式、做工一致驗收包括：商品的外觀質量、規格、數量、包裝、內在質量、標識等項目進行檢驗和檢測。 根據貨物實際情況，以驗收標準為依據判定合格與否。
5、經首次檢驗不合格的加工成品，甲方在2天內通知乙方并有權要求乙方返修。
7、對于乙方返修后的加工成品由甲方依照上面的驗收標準再次檢驗，對于再次檢驗，不合格的加工成品交由甲方處理，并從甲方支付給乙方
的加工費用中扣除不合格產品的成本價格。第七條 報酬結算
1、付款期限：甲方應于貨物驗收無誤后、每月20號前付清合同約定的全部款項；
第八條 違約責任
1、甲方的違約責任
（1）制作中途未經過雙方同意，私自變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償乙方因此造成的損失。
（2）未按合同規定的時間和要求向乙方提供原材料、技術資料等或未完成必要的輔助工作和準備工作，乙方有權解除合同，甲方應當賠償乙方因此而造成的損失；乙方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，甲方應當償付乙方停工待料的損失。
（3）無故中止合同給乙方造成的損失由甲方承擔。
（4）無故拒絕接收訂作物，應當賠償乙方因此造成的損失及運輸費用。
（5）甲方變更交付訂作物地點或接收單位（人），甲方應承擔因此而多支出的費用。
2、乙方的違約責任
（1）未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，甲方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，應當負責修正和調換并承擔逾期未交付的責任；經過修正活調換后，仍不符合合同規定的，甲方有權拒收，由此造成的損失由乙方賠償。
（2）交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，甲方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分甲方不再需要的， 有權解除合同，因此造成的損失由乙方賠償。
（3）未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損，滅失的，由乙方賠償損失。
（4）逾期交付定作物，應當向甲方償付違約金為外發加工總費用的10%/天。
未經甲方同意，提前交付定作物，甲方有權拒收。
（5）不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的10％。
（6）由于保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付甲方因此造成的損失。
(7) 擅自調換甲方提供的原材料，甲方有權拒收，乙方應賠償甲方因此造成的損失。
如甲方要求重作或重新修理，應當按甲方要求辦理，并承擔逾期交
服裝加工合同2
服裝加工承攬合同:
承攬方：_________ 地址：_______ 郵編：__________ 電話：_________ 法定代表人：____________ 職務：____________
定作方：_________ 地址：_______ 郵編：__________ 電話：_________ 法定代表人：____________ 職務：____________
定作方委托承攬方加工_________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條 加工成品：
┌─────┬─────┬──────┬───────┬──────┐
│品名 │規格 │單位 │數量 │備注 │
├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴──────┴───────┴──────┘
第二條 加工成品質量要求:________________________________________________
第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量：
1．用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質量時，定作方有權要求重作，修理，減少價款或退貨。
2．用定作方原材料完成工作的，合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。
3．原材料等物品交（提）日期計算，參照第七條規定執行。）
第四條 技術資料，圖紙提供辦法：
1．承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。
2．承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料和復制品。
3．定作方應當按規定日期提供技術資料，圖紙等。）
第五條 價款或酬金：
價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。
第六條 驗收標準和方法：
1．按照合同規定的質量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。
2．定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3．當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條 交（提）貨的時間和地點：
1．交（提）定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。
2．交（提）定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準；自提定作物的.，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。
第八條 包裝要求及費用負擔：_____________________________________
第九條 運輸辦法及費用負擔：_____________________________________
第十條 結算方式及期限：_________________________________________
第十一條 其他：
1．根據國家有關規定，定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的，無權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。
2．根據國家有關規定，經當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請求返還。
第十二條 承攬方的違約責任：
1、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分定作方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。
3、未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。
4、逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金_________元；（合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。6、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管，保養費。
7、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位（人），除按合同規定負責運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。
9、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換，補齊的，由承攬方對工作質量，數量承擔責任。
10、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
第十三條 定作方的違約責任：
1、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。3、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
4、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。
5、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
6、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
7、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力
在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任；在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理：
加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
第十六條 本合同自_________年_________月_________日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份；合同副本一式_________份，交_________（如經簽證或公證，則應送簽證機關或公證機關）各留存一份。
定作方（蓋章）：_________ 承攬方（蓋章）：_________
代表人（簽字）：_________ 代表人（簽字）：_________
地址：_________ 地址：_________
電話：_________ 電話：_________
開戶銀行：_________ 開戶銀行：_________
帳號：_________ 帳號：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
服裝加工合同3
雙方為開展來料服裝加工業務，本著平等合作、互惠互利的原則，特簽訂本合同，以資雙方共同遵守。
定作方(乙方)：_____________________
承攬方(甲方)：_____________________
一、委托加工項目
1.委托加工產品：_____________________
2.數量：以乙方下單為準._________款號,______件,單價 ________
_________款號,______件,單價：_______________
3.交貨期限：按甲方接單日起_____天內交貨。具體時間以訂單為準。
二、委托加工方式
1.乙方提供面料，輔料，樣衣,圖紙,外包裝、商標、吊牌、防偽標識。
三、質量要求及技術標準
甲方嚴格按照乙方提出的質量要求進行加工，于_________年______月_____日制作出樣品，經乙方確認后封樣，該樣品由______保存。
四、甲方對質量負責的范圍及期限
1.面料、輔料質量的確認;
2.顏色、尺碼規格的.確認;
3.乙方允許甲方制作誤差率為_____ %
五、技術資料、圖紙提供辦法及保密要求
1.乙方提供服裝款式、標志圖案等圖樣的技術資料;
2.甲方必須對乙方提供的服裝款式、圖紙等技術資料進行保密，不得向任何人泄漏任何相關資料，也不得在乙方訂單之外利用乙方提供的資料自行加工、銷售;
3.未經乙方許可，甲方不得留存服裝樣品及相關的技術資料。
六、驗收標準、方法和期限
乙方以合同約定的交貨日期(按合同約定之質量標準)，并派技術員跟單(檢查質量),其食宿由甲方負責。
七、包裝要求及交貨地點、運輸方式
1.甲方嚴格按照乙方的要求進行內、外包裝及發運包裝;
2.于乙方指定的地點_________交貨。
3.運輸方式為_________;運費由_________負擔。
八、交付金額及銷售期限
1.經跟單員驗收確認后，當天交付貨款
九、結算方式 :
1.在甲方交貨后，由甲方開具增值稅專用發票交給乙方。
2.乙方以銀行劃轉方式與甲方結算。甲方銀行帳戶為：
十、合同條款的變更 本合同如有未盡事宜，或遇特殊情況需要補充、變更內容，須經雙方協商一致。
甲方(蓋章)：_________乙方(蓋章)：_________
授權代表(簽字)：______授權代表(簽字)：________
________年____月____日_________年____月____日
簽訂地點：_____________
服裝加工合同4
定作方（甲方）：xxxx
承攬方（乙方）：xxxx
一，委托加工項目
1，委托加工產品：環保無紡布袋。
2，數量：
3，單價：
4，交貨期限：按乙方接單起天內交貨，具體時間以甲方看樣后計算。
二，委托加工方式
1，乙方包工包料，乙方須按照甲方要求選用原材料。
2，乙方應在年月日將原材料交與甲方確定。
三，質量要求及技術標準
1，乙方嚴格按照甲方提出質量要求進行加工，于年月日制作出樣品，經甲方確定后封樣。該樣品由甲方保存。
3，技術標準按照《企業質量問題細則》（見附件）及國家標準。
四，乙方對質量負責的范圍及期限
1，面料。輔料質量的確定。
2，顏色，規格的確定。
3，印字標徽工藝的確定。
4，其他質量問題的確定。
5，甲方允許乙方在制作中誤差率為千分之三。
五，技術資料，圖紙提供辦法及保密要求
1，甲方提供款式，標志圖案等圖樣的技術資料。
2，乙方必須按照甲方提供的款式，圖紙等技術資料進行保密，不得向任何人泄露任何相關資料。
3，未經甲方同意不得留存樣品和相關資料。
六，包裝要求及交貨地點，運輸方式
1，乙方按甲方要求進行內，外包裝。
2，于甲方指定地點交貨。
3，運輸方式為運費由負擔。
七，結算方式
1，甲乙雙方合同簽訂起，甲方應向乙方交付貨款總額 %為商品制作訂金。
2，。第一次交貨經驗收員驗收確定后，交付總貨款 %
4，乙方全部交貨后，由乙方開具增值稅專用發票交與甲方。
5，甲方以現金或銀行匯款方式與乙方結算。
八，違約責任
1，乙方必須嚴格按照雙方規定時間交貨，如逾期交貨，乙方應向甲方支付貨款 %的違約金。
2，乙方隱瞞原材料的.缺陷或使用不符合規定的原材料而影響產品質量時。甲方有權要求乙方重做，減少價款或賠償損失等違約責任。
九，解決合同糾紛的方式
1，本合同在履行過程中發生爭議，由當事人雙方協商解決，協商不成，當事人同意由甲方所在地人命法院管轄。
十．其他事項
1，企業質量問題細則為本合同附件與合同具有同等法律效率。
甲方（章）：
單位地址：
法定代表人：
委托代理人：
簽約地點：
年月日
乙方（章）：
單位地址：
法定代表人：
委托代理人：
簽約地點：
年月日
服裝加工合同5
甲方（委托方）：地址：
乙方（加工方）：地址：
就甲方委托乙方加工服裝業務相關事宜，甲乙雙方經充分協商訂立合同如下：
一、本合同是確定甲乙雙方業務合作的基本文件，適用于雙方每次的服裝加工業務。甲方每次委托乙方加工服裝業務，均須填寫的《服裝外發委托加工單》或其他文件是本合同的有機組成部分。
二、乙方須按甲方的指示，開貨前必須先做產前辦供甲方批示，產前辦批核合格后方可開裁大貨，如未經甲方批示合格產前辦即開裁大貨所造成的損失均由乙方負責。
三、未經甲方同意，乙方不得將甲方貨品外發第三方加工廠，如有違者，甲方將不予結算加工費(特別指示)，并由乙方承擔造成的一切損失。
四、乙方一定要按合同約定貨期交貨， 如因乙方單方面原因逾期向甲方交貨，每逾期一天，甲方有權在乙方全額加工費中扣除3%金額作為逾期交貨違約金。并且在必要時，甲方有權將裁片、輔料等收回，而乙方必須無條件將裁片、輔料等退回。
五、驗貨標準：乙方必須無條件地配合甲方QC工作，生產過程中發現的問題要及時整改，不得拖延。如乙方交付的貨品不符合合同規定的'品質，甲方可拒收貨品，并要求乙方賠償因品質造成的一切損失。
六、運輸方式：乙方自行安排車輛到甲方單位收面輔料以及其他物料，運輸費用由乙方負擔。甲方自行到乙方單位收成品，運輸費由甲方負擔。如果甲方安排車輛送面輔料以及其他物料到乙方，運輸費用由甲方承擔；乙方則需負責送成品到甲方并承擔運輸費用。
七、線、輔料以及包裝物料由甲方提供，但如超過雙方確認之用量損耗，乙方須自行補訂或由甲方代訂，代訂費用由乙方負責。
八、乙方送出的成品必須在進倉前全檢，進倉后甲方將按照樣板、確認樣衣及工藝說明書等確定的標準不定期抽查，不合格品將會扣款處理：
1、嚴重加工質量問題的產品，甲方將按成本價雙倍扣罰后，并在季末拆除商標返還給乙方處理。嚴重質量問題主要包括以下幾個方面：
（1）羽絨制品嚴重鉆絨、漏絨、受潮絨非甲方指定含量（或非甲方提供）的絨，少絨產品；
（2）尺寸嚴重偏差，上下1.5公分及以上的；
（3）產品嚴重掉扣的；
（4）產品嚴重色差的；
（5）縫制工藝嚴重質量問題的；
（6）產品嚴重油污，臟跡的；
（7）有其他嚴重質量問題甲方不能接受的。
九、加工費根據實際交貨數量支付，次品須全部退回甲方。甲方不能走貨的次品，甲方有權要求乙方按按每件的成本價賠償，如按FOB價計，甲方會退回次品乙方。如乙方私自將甲方成品在市場銷售，甲方會向工商局報案侵權之處，并追究一切損失賠償。
十、合同簽訂前，甲乙雙方需議定加工價格。簽訂本合同后，不允許再次議價。因價格
事項爭議而影響交貨期造成甲方的損失，乙方須雙倍賠償給甲方(特別聲明)，并且在必要時，甲方有權將裁片、輔料等收回；而乙方必須無條件將面輔料及裁片等退回給甲方。
十一、付款期限：合同期限內全數交完成品后30天，付款實際金額以結算單為準。 十二、甲方逾期供料的，乙方應及時向甲方書面提出順延交貨期限的要求，順延貨期以甲方確認為準。否則乙方領齊料后兩天內不提出異議視同默認，維持原成品交貨期不變。如甲方倉庫備齊紗料、布料、輔料而乙方不依期提貨導致耽誤貨期，損失責任由乙方承擔。
十三、如因乙方單方面原因逾期交貨導致甲方客戶取消訂單，甲方有權不收貨，由此引致甲乙雙方的經濟損失均由乙方負責承擔。
十四、由于乙方交付的產品質量不合格、數量短少、逾期交貨、不能交貨等原因造成的甲方全部損失，均由乙方負擔。甲方的全部損失包括但不限于以下情形：
1、甲方支出的物料采購費用、運費、人工工資及其他成本；
2、甲方的預期利潤；
3、甲方客戶的扣款；
4、甲方客戶索賠款項（包括但不限于按甲方客戶確定的市場銷售價索賠款項）；
5、甲方處理與甲方客戶或乙方之間爭議所支付的交通、人工工資、訴訟費用、律師服務費等支出。
6、因乙方交付的產品質量不合格而需要返工的，甲方有權決定由哪方負責返工。其中由甲方負責返工的， 乙方應按每小時20元的標準支付返工費用，返工時間由甲方確定。
十五、合作過程中如有未盡事宜，可以通過友好協商解決，協商不成，任一方均可向甲方所在地人民法院起訴。
十六、簽訂合同時，敬請一一閱讀詳細本合同條款。本合同一式兩份，經雙方簽字蓋章后生效。甲乙雙方各執一份，均具法律效力。
甲方 乙方
廠名： 廠名：
電話： 電話：
傳真： 傳真：
甲方簽字： 乙方簽字：
簽字日期： 簽字日期：
服裝加工合同6
委托方：（以下簡稱甲方）
通訊地址：
受托方：（以下簡稱乙方）
通訊地址：
風險提示：
在委托合同中，應對委托事務的基本信息進行準確、詳細約定，尤其是委托事務的具體要求，以確保受托人能夠很好地完成委托事務，同時受托人必須在委托人授權范圍內進行活動，如果受托人超越權限給委托人造成損失的，應當賠償損失或委托人減少其相應的報酬。秉著長期合作和互惠互利的出發點，經雙方協商，同意按照以下條款進行交易，雙方照本合同的條款進行交易，并嚴格遵守各項條約。經甲乙雙方充分協商，由甲方委托乙方加工一批__________。根據《民法典》的有關規定雙方簽訂以下合同內容：風險提示：
委托合同中要明確約定委托事務，應對期限進行明確約定。委托合同可以是有償的，也可以是無償的，若委托合同是有償的，因受托人給委托人造成損失的，委托人可以要求賠償損失。但是，因委托人自己指示不當或其他過錯致使受托人遭受不應有損失的，該損失由委托人自行承擔；若委托合同是無償的`，因受托人的故意或者重大過失給委托人造成損失的，委托人可以要求賠償損失。
一、委托加工產品
1、產品：__________。
2、數量：__________。
3、單價：__________。
4、交貨期限：__________。風險提示：
合同中應明確雙方當事人的權利、義務，以利于受委托人在權利范圍內完全履行義務，順利完成委托事項，如果在合同履行期間內發生爭議，雙方當事人也有清楚的尺度衡量自己行為得失，便于爭議的解決。
二、委托加工方式
1、乙方包工包料。乙方必須依照合同規定選用原材料，乙方應在____________________年__________月__________日將原材料樣品交由甲方檢驗，甲方要求乙方使用的原材料為__________。
2、甲方提供外包裝、商標、吊牌、防偽標識。
三、質量要求及技術標準
1、乙方嚴格按照甲方提出的質量要求進行加工，于____________________年__________月__________日制作出樣品，經甲方確認后封樣，該樣品由甲方保存。
2、技術標準雙方另行協商并遵循國家標準（如雙方協商的質量標準中有低于國家標準或與國家標準不符的，按國家標準執行）。
四、乙方對質量負責的范圍及期限
1、面料、輔料質量的確認。
2、顏色、尺碼規格的確認。
3、徽標工藝的確認。
4、縫紉手工藝的確認。
5、其他質量問題的確認。
6、乙方負責該批委托加工產品銷售期內的質量問題。
7、乙方在合同期內對質量責任需支付保證金。
8、甲方允許乙方制作誤差率為__________。
五、技術資料、圖紙提供辦法及保密要求
1、甲方提供服裝款式、標志圖案等圖樣的技術資料。
2、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術資料進行保密，不得向任何人泄露任何相關資料，也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。
3、未經甲方許可，乙方不得留存服裝樣品及相關的技術資料。
六、驗收標準、方法和期限甲方以合同約定的交貨日期嚴格按照樣品驗收，并派業務員跟單，其食宿由乙方負責。
七、包裝要求及交貨地點、運輸方式
1、乙方嚴格按照甲方的要求進行內、外包裝及發運包裝。
2、于甲方指定的地點__________交貨。
3、運輸方式為__________；運費由__________負擔。
八、交付金額及銷售期限
1、第一次交貨根據質量標準，經倉庫及跟單員驗收確認后，交付總款的__________%。
2、在銷售期內無其他違反合同條款情形的支付余款的__________%。
3、銷售期限：__________。
九、結算方式
1、在乙方交貨后，由乙方開具增值稅專用發票交由甲方。
2、甲方以銀行劃轉方式與乙方結算。
（1）乙方銀行賬戶為：__________。
（2）銀行戶名：__________。
（3）開戶銀行：__________。
（4）銀行賬號：__________。風險提示：
委托人須按委托合同的約定預付費用，如果受托人為處理委托事務墊付了必要的費用，委托人應當償還該費用及其利息。如委托人違反上述義務而給受托人造成損失,應承擔相應的違約責任。受托人不履行委托合同義務或者履行合同義務不符合約定的也應承擔繼續履行、采取補救措施或賠償損失等違約責任。對于受托人在處理委托事務時是否按約定履行了義務，應根據具體的情形做出判斷。
十、違約責任
1、乙方必須嚴格按照雙方規定的時間交貨，如逾期交貨，乙方應向甲方支付價款總值__________%的違約金。
2、乙方隱瞞原材料的缺陷或使用不符合合同規定的原材料而影響產品質量時，甲方有權要求乙方承擔重做、減少價款或賠償損失等違約責任。
3、乙方若制造假冒產品，給甲方造成損害的，應當承擔損害賠償責任，賠償金額為人民幣__________萬元，甲方有權通知相關監督檢查部門對其進行處罰。
4、乙方由于保管不善，致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當賠償甲方因此而造成的損失。
5、乙方若違反甲方的保密要求，甲方有權要求乙方返還相關資料，并視實際情況要求乙方承擔賠償責任。
6、乙方必須嚴格遵照合同規定的質量要求及技術指標，如果未達到要求而導致退貨，乙方向甲方支付退貨金額的__________%作為違約金。
7、乙方無權銷售本合同中涉及的加工產品，如乙方私自銷售本合同的加工品，甲方有權解除合同，乙方應當按該批產品總金額的__________%支付違約金。
8、每件產品必須加貼防偽標識，每少貼一件乙方要賠償甲方人民幣__________元。
9、乙方不得以任何方式或途徑與甲方客戶直接聯系，乙方若有此行為，甲方有權終止合同，若由此造成甲方損失，甲方有權追究其違約責任。
十一、爭議的解決本合同在履行過程中發生爭議，由當事人雙方協商解決。協商不成，當事人雙方均可向__________地法院提起訴訟。
十二、其它本合同一式__________份，雙方各持__________份，自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方：
法定代表人：
簽訂時間：____________________年__________月__________日
乙方：
法定代表人：
簽訂時間：____________________年__________月__________日
服裝加工合同7
供方：
需方：
根據《中華人民共和國經濟合同法》規定，經雙方協商，簽訂本合同，以資共同遵守。
一、供方在___年___月___日前，向需方提供共___套（以實際量體人數結算）。每套___元整，合計人民幣___元整。
二、質量標準：執行國家標準，采用版型。
三、面料：
料樣：（各留料樣）
四、交貨：由供方運輸到。
五、結算方式及期限：
合同簽訂后日內，預付貨款___萬元，剩余貨款交貨驗收后，全部付清。
六、如發生質量問題，由供方派人按照服裝行業技術標準進行鑒定，如確屬質量問題，供方負責修理或重做，不超過___年___月___日。
七、本合同簽訂后，具有法律效力，如有一方因故需變更、中斷或廢除本合同時，雙方應立即協商，另立協議書。
八、如有一方不履行合同條款規定，則合同相關管理部門按國家合同法規定進行裁定，由違約方承擔經濟責任，賠償對方損失。
九、供需雙方由于人力不可抗拒的災害確屬非企業本身造成的`原因不能履行合同時，經雙方協商同意，由合同管理機關查實證明，可免予承擔違約經濟責任。
十、雙方有權對對方的違約行為訴訟法律，雙方約定發生法律糾紛的起訴執行地為陽泉郊區法院。
十一、其他未盡事宜，另訂附件。
十二、本合同一式份，甲、乙雙方各執份。
供方：
負責人：
代表人：
需方：
負責人：
代表人：
年月日
服裝加工合同8
甲方：____________
乙方：____________
甲方承攬______的服裝定做合同，現委托乙方進行加工，雙方就有關權利義務規定如下，并予以恪守。
一、加工服裝款式號或品名：______。
二、加工件數：______，交貨日期______。
三、加工費單價(含稅)：______元/件，合計金額______元。
四、加工標準及質量
1、根據委托方或甲方提供的樣衣、技術要求進行加工制作。
2、乙方加工過程中，甲方或委托方有權對加工質量進行監督，對甲方或委托方派出跟單員提出的質量要求必須服從，并按跟單員的技術要求進行更改或返修。
3、經過甲方或委托方驗收后交付，但最終的質量應符合甲方或委托方的質量標準。
五、付款方式
1、按交期經甲方或委托方全部檢驗合格后第20天經行結算。
2、如有特殊原因須甲、乙雙方協商解決。
六、合同終止及變更
1、乙方加工過程中質量經整改仍不符合要求，甲方有權終止本合同。
2、甲方可以根據乙方加工生產進度速度結合訂單要求，可以對乙方委托加工合同進行變更。
七、違約責任與賠償
1、違反第五款第1條之規定，乙方在得到甲方的合同終止通知后，應及時將已加工的服裝和半成品、原料、輔料及其他材料等退回甲方。并賠償甲方帶來的損失費用(包括返工修理和運費)。
2、乙方延期交付影響甲方訂單合同正常履行，乙方應賠償甲方因此產生的一切損失(包括但不限于甲方的違約損失、航空運輸費用、訴訟費用、律師費用等)。
3、乙方故意延期或變更結算條件擅自提出貸款提貨、提價提貨，甲方為完成訂單合同正常履行作出的任何行為都不表示甲方變更本合同的內容。甲方有權對乙方的違反合同的行為提供賠償請求。
4、乙方同意以下賠償標準：因乙方延期交付，造成甲方訂單合同不能正常履行而產生的`損失，以甲方與外方或定作方協議約定價格確定，違約損失依甲方與外方或定作方協議中的約定確定，其它賠償以外方或定作方的索賠函中的數額確定，訴訟費、律師費依票據確定。
八、本合同未盡事宜由雙方協商解決，產生爭議由______法院解決。
九、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。簽字后立即生效。
甲方(公章)：_______________ 乙方(公章)：_______________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
服裝加工合同9
甲方（供應方）：_____________ 合同編號：_____________
乙方（加工方）：_____________ 簽定地點：_____________
現經雙方友好協商，特制定以下協議：
一、簽定時間：_____ 年__ 月__ 日 交貨地點：_____________
制單 款號 貨品 名稱 數量 貨期 單價 每 件 成本價 備注
二、甲方以下達“生產加工制單”方式委托加工，明確委托加工服裝的款式、數量、貨期、及提供OK樣板、工藝制作要求和質量標準，經雙方認可，即為合同的組成部分，具有與合同同等法律效力。如在生產中途需要改板或在其它特別需求等，必須有書面通知。
三、乙方負責每款生產加工單的雙程運輸費用。縫紉線由___方提供，其費用由___方承擔。線的供應商：______線價：_______________
四、乙方需對甲方提供的所有工藝技術資料、實樣、嘜架及樣板等檢驗確認無錯，方可投入生產。若有問題，需及時通知甲方。否則，造成質量的問題及經濟損失，由加工方承擔。
五、乙方需根據合同要求保質保量生產并如期交貨。由于乙方責任造成不能出貨，則按此款數量的零售價賠償，并承擔延誤客人合同期的違約金。如超期一天按該貨品總價的1%扣款，如超期兩天按該貨品總價的2%扣款，以此類推，如因甲方原因（物料不齊或其它）造成不能按期交貨，雙方另行定貨期，并需簽字生效。
六、乙方交貨成品數量缺失，以每千件為單位，三件以下按貨品的`成本價的兩倍予以賠償。三件以上按該貨品的成本價加市場零售價的兩倍予以賠償（在加工費中扣除）。
七、大貨送甲方做尾部工序的，發現成品油污、跳線、爛孔、抽紗、色差等情況，通知乙方來解決。如乙方不及時來返執或貨期緊迫，甲方尾部幫手配片、返執，甲方則扣除乙方返工工時，按每小時3.00元計算，在加工費中扣除。
八、甲方提供每款布料、物料，按制單裁數規定物料損耗計算，超出部分的費用由乙方承擔。甲方必須在一定時間內清點來料、核對一切來料并簽收。布料、物料如有質量問題不能生產，應及時交予甲方處理。否則造成損失由乙方承擔。
九、裁床開裁前負責對布料進行檢查。如發現布料有質量問題（含布料短碼）及實際用量超過制單用量，應立即通知甲方商量解決辦法，雙方確定無異后，方可開裁。
十、甲方如代乙方做以下工序需計還成本：鳳眼0.1元/粒，鈕門0.025元/粒，打棗0.018元/粒，剪線0.2元/件。
十一、結算方式：按甲方實際出貨數量結算，5‰可接受次品視情況而定（最多按單價半計），超次品按成本價扣回。此月出的貨待下月25號至30號結算，如有特殊情況會另行通知。
十二、甲乙雙方應本著精誠合作的態度，如因合同或其它產生爭議，協商不成，雙方可通過法律途徑進行解決。
十三、本合同一式二份，甲、乙雙方各持一份，具有同等法律效力，本合同由雙方代表簽字這日起生效。
甲方（供應方）：_____________ 乙方（加工方）：_____________
地址：_____________________地址：______________________
授權代表：__________________ 公司蓋章：___________________
授權代表：__________________ 公司蓋章：___________________
日期：______________________ 日期：_____________________
服裝加工合同10
甲方： (承攬人) ：
乙方： (定作人) ：
合同編號：
簽訂地點：
______市 根據《民法典》和有關規定，經甲、乙雙方友好協商，就乙方委托甲方加 工生產 ## 品牌服飾，現達成協議如下：
一、 服裝名稱 牛仔褲 牛仔褲 牛仔褲 牛仔褲 合計 總金額(大寫)伍萬肆仟肆佰元整 附訂貨配碼及數量明細貨單，貨單單價不含稅票費用，開票需另加收稅費。 以上訂貨數量與實裁數有 10%±，以實際出貨數量為準。 訂做物數量與金額： 工廠貨 號 客戶款 號 面料成分 62%棉， 10%竹纖維， 18% 滌綸，10%天絲 60%棉，40%滌綸 100%棉 100%棉 顏色 黑色 藍色 藍色 黑色 單價 數 量 金額(元) 貨期
二、 服裝款式和制作要求： 服裝款式由乙方提供或者到甲方現場指定，并經過乙方最終確認的樣板，如需對一些 款式進行修改的則按產品工藝單要求生產。
三、 布料和輔料的提供及確認： 經雙方確認款式、面料和制作要求后由乙方提供帶有自己logo的輔料(里子布、logo掛 牌、包裝袋、鈕扣、拉鏈、水洗嘜、布標等)給甲方生產中使用，成品面料由乙方在甲方處選 定并由甲方提供，若產品上出現一些裝飾物如貼布、貼皮，金屬裝飾件、繡花等輔料則由甲方 提供。對于根據乙方提供的商標，如有涉及第三方的知識產權而引起糾紛，概由乙方負責。
四、 交貨時間、地點、驗收方法和運雜費：
1、貨物在本合同生效之日起在 ______ 年 09 月 18 日到 ______ 年 3 月 15 日完成，余下貨款到 帳后，于甲方公司驗收提貨，也可由甲方代為發往乙方指定地點，運費由乙方承擔。
2、因乙方逾期提供輔料或交訂金致使甲方無法按期交貨的'責任由乙方承擔。
五、 包裝要求： 內層包裝由乙方提供包裝袋，外包裝用紙箱包裝加套編織袋，必須準確無誤的注明服裝 名稱、數量、貨號。
六、 a. b. 結算方式和付款方式： 按實標數量以現金的方式結算。 由甲方按實標數量給乙方開具發貨清單，乙方以匯款或現金方式結算。 付款方式：乙方預付給甲方訂金為總訂貨額的 30 %(即 由乙方再付總訂貨額的 70 %。
七、 違約責任
因乙方原因致使甲方不能按約定時間完成確認訂單工作的，甲方的交貨時間順延。 甲方如逾期交貨的，應在交貨期前十天通知乙方，以便乙方作出安排，但超過十天以 上的，每天應當根據本合同總金額按每日千分之一的比例支付違約金。
八、 未盡事宜，雙方協商解決。如因本合同履行發生爭議，則向加工承攬地有管轄權的人 民法院提起訴訟。
九、 本合同一式二份，各方各執一份，空格內填寫的文字部分及訂貨細碼單具有同等效力， 雙方簽字或蓋章后生效。 元) ，貨好通知乙方 元) ，甲方收到貨款后馬上發貨。
甲方：單位名稱(蓋章)
單位地址： 委托代理人： 電話： 日期：
乙方： 單位名稱(蓋章)
單位地址： 委托代理人： 電話： 日期：
服裝加工合同11
甲方：(承攬人)：xx市**服飾有限公司
乙方：(定作人)：##服飾有限公司
合同編號：
簽訂地點：
xx市根據《中華人民共和國合同法》和有關規定，經甲、乙雙方友好協商，就乙方委托甲方加工生產##品牌服飾，現達成協議如下：
一、服裝名稱牛仔褲牛仔褲牛仔褲牛仔褲合計總金額(大寫)伍萬肆仟肆佰元整附訂貨配碼及數量明細貨單，貨單單價不含稅票費用，開票需另加收稅費。以上訂貨數量與實裁數有10%±，以實際出貨數量為準。訂做物數量與金額：工廠貨號客戶款號面料成分62%棉，10%竹纖維，18%滌綸，10%天絲60%棉，40%滌綸100%棉100%棉顏色黑色藍色藍色黑色單價數量金額(元)貨期
二、服裝款式和制作要求：服裝款式由乙方提供或者到甲方現場指定，并經過乙方最終確認的樣板，如需對一些款式進行修改的則按產品工藝單要求生產。
三、布料和輔料的提供及確認：經雙方確認款式、面料和制作要求后由乙方提供帶有自己logo的輔料(里子布、logo掛牌、包裝袋、鈕扣、拉鏈、水洗嘜、布標等)給甲方生產中使用，成品面料由乙方在甲方處選定并由甲方提供，若產品上出現一些裝飾物如貼布、貼皮，金屬裝飾件、繡花等輔料則由甲方提供。對于根據乙方提供的商標，如有涉及第三方的知識產權而引起糾紛，概由乙方負責。
四、交貨時間、地點、驗收方法和運雜費：1、貨物在本合同生效之日起在xx年09月18日到xx年3月15日完成，余下貨款到帳后，于甲方公司驗收提貨，也可由甲方代為發往乙方指定地點，運費由乙方承擔。2、因乙方逾期提供輔料或交訂金致使甲方無法按期交貨的責任由乙方承擔。五、包裝要求：內層包裝由乙方提供包裝袋，外包裝用紙箱包裝加套編織袋，必須準確無誤的注明服裝名稱、數量、貨號。六、a.b.結算方式和付款方式：按實標數量以現金的方式結算。由甲方按實標數量給乙方開具發貨清單，乙方以匯款或現金方式結算。付款方式：乙方預付給甲方訂金為總訂貨額的30%(即由乙方再付總訂貨額的70%(即
七、1、2、違約責任：因乙方原因致使甲方不能按約定時間完成確認訂單工作的，甲方的.交貨時間順延。甲方如逾期交貨的，應在交貨期前十天通知乙方，以便乙方作出安排，但超過十天以上的，每天應當根據本合同總金額按每日千分之一的比例支付違約金。
八、未盡事宜，雙方協商解決。如因本合同履行發生爭議，則向加工承攬地有管轄權的人民法院提起訴訟。
九、本合同一式二份，各方各執一份，空格內填寫的文字部分及訂貨細碼單具有同等效力，雙方簽字或蓋章后生效。元)，貨好通知乙方元)，甲方收到貨款后馬上發貨。
甲方：xx市**服飾有限公司單位名稱(蓋章)
單位地址：委托代理人：電話：日期：
乙方：##服飾有限公司單位名稱(蓋章)
單位地址：委托代理人：電話：日期：
服裝加工合同12
合同編號： 簽訂地點： 簽訂日期：
定作方：（以下簡稱甲方）承攬方：（以下簡稱乙方）
根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，甲乙雙方本著誠信、互利、
公平、公開的原則，經友好協商達成如下合同條款，共同遵守執行。 第一條 加工成品
第二條 原材料由甲方提供。乙方對甲方提供的原材料要及時檢驗，不符合要求的，應
立即通知甲方調換或補齊。乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換，挪做他用。
第三條 服裝質量
加工成品質量按甲方提供的樣衣或乙方按照甲方的生產工藝單制作的產前樣執行，產前樣仍需要修改的，以產前樣和雙方簽字的修改意見作為驗收的依據。 第四條 技術資料、圖紙提供
1、甲方提供服裝款式（樣衣或圖片）、標志圖案等圖樣的技術資料。
2、乙方在生產過程中，發現甲方提供的圖紙和技術要求不合理，應當及時通知甲方，
3、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術資料進行保密，不得向任何人泄漏任何相關資料，也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。4、未經甲方許可，乙方不得留存服裝樣品及相關的技術資料。 第五條 服裝交付
1、交貨地址：__________________________
2、產品的交（提）貨期限：
第六條 服裝驗收：甲方派跟單員到乙方工廠跟進產品工藝，生產進度。對甲方跟單員在生產過程中發現的質量問題，乙方必須及時改正。定單完成后，甲方對貨物進行全面驗收：1、認真核對貨物的品名、款號、數量、嘜頭，準確無誤后方可抽樣。
2、驗收方式：產品按30％抽檢，抽樣標準為：隨機。
3、驗收標準：與樣衣款式、做工一致
驗收包括：商品的外觀質量、規格、數量、包裝、內在質量、標識等項目進行檢驗和檢測。根據貨物實際情況，以驗收標準為依據判定合格與否。
6、經首次檢驗不合格的加工成品，甲方通知乙方并有權要求乙方返修。
7、對于乙方返修后的加工成品由甲方依照上面的驗收標準再次檢驗，對于再次檢驗，
不合格的加工成品交由甲方處理，并從甲方支付給乙方的加工費用中扣除不合格產品的成本價格。
第七條 報酬結算
1、付款期限：甲方應于貨物驗收無誤后，付清合同總貨款的90%； 第八條 違約責任
1、甲方的違約責任
（1）制作中途未經過雙方同意，私自變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償乙方因此造成的損失。
（2）未按合同規定的時間和要求向乙方提供原材料、技術資料等或未完成必要的輔助工作和準備工作，乙方有權解除合同，甲方應當賠償乙方因此而造成的損失；乙方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，甲方應當償付乙方停工待料的'損失。2、乙方的違約責任
（1）未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，甲方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，甲方有權拒收，由此造成的損失由乙方賠償。
（2）交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，甲方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分甲方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由乙方賠償。
（3）未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損，滅失的，由乙方賠償損失。
（4）逾期交付定作物，應當向甲方償付違約金為外發加工總費用的10%/天。 未經甲方同意，提前交付定作物，甲方有權拒收。
（5）不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的10％。
（6）由于保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付甲方因此造成的損失。
（7）擅自調換甲方提供的原材料，甲方有權拒收，乙方應賠償甲方因此造成的損失。 如甲方要求重作或重新修理，應當按甲方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。 第九條 其他約定
本合同經雙方簽字后于 起生效，合同履行完畢即失效。合同執行期內，甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜，須經雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與合同具有同等效力。
本合同一式二份，甲方和乙方各執一份，同具法律效力。
甲方（簽名）：________________乙方（簽名）：________________
甲方（章）：________________ 乙方（章）：________________
________年____月____日________年____月____日
服裝加工合同13
甲方：
乙方：
甲方委托乙方加工服裝一批，經雙方協商，同意按以下合同條款執行。
一、 加工服裝款號 ： 布料：
二、 加工數量：
三、 服裝加工費（乙方包線）
四、 乙方必須嚴格按照甲方的生產制造單，生產板批語及生產物料要求進行生產操作，開大貨前提供生產板一件，給甲方確定后才可開貨。用布量面料袋布 撞色布（皮）（用布量已計損耗1.5%）
五、乙方必須在開裁前檢查甲方所提供嘜架、布料車間物料，才能開裁，如果有疑問立即通知甲方，否則造成損失由乙方負責賠償。
六、 以嘜架用布量為標準，如超出用布量，由乙方負責賠償，按本市原價計算。
七、 交貨日期 年 月 日全部送回本廠，或甲方叫洗水廠收貨，如到期交不到貨，由乙方負責賠償。車間出貨前必須翦長線。
八、 如在生產過程，不按甲方要求。違反操作造成甲方不能出貨，由乙方負責賠償，每件 元計算，如車間質量問題為2%。
九、 乙方應在車間出貨一個星期內退回剩余物料，如過期后絕不給退。
十、 結算方式：出貨后雙方對過數，30天后結算加工費。
十一、以上條款經雙方簽字后即時生效（未盡事宜由雙方協商解決）結算完畢合同自動終止。
甲方代表人： 乙方代表人：
聯系電話： 聯系電話：
日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
服裝加工合同14
合同編號：
甲方(定作方)：
乙方(承攬方)：
就甲方委托乙方加工服裝(以下簡稱服裝)事宜，依據《中華人民共和國合同法》等有關法律法規的規定，經雙方充分協商，一致達成如下條款，以資雙方遵守履行。
第一條、加工服裝的內容
1.1、乙方保證持有合法的《營業執照》，擁有充足的加工場地及機器設施、工藝能力、從業人員，具備完成加工本合同服裝的合格資質和能力。
1.2、甲方委托乙方加工制作的服裝為：
款號商品名稱款式/碼數數量(件)含稅單價、 (元/件)(RMB)含稅總額(RMB)
第二條、原材料的
2.1、加工服裝所需的原材料由乙方負責采購。
2.2、乙方采購的原材料規格、數量、質量必須適合定作本合同的服裝。
第三條、服裝的加工質量要求及包裝
3.1、服裝的加工質量要求，必須滿足國家的.相關標準。
3.2、包裝的材料及人工費用，均由乙方承擔。
第四條、加工服裝的交貨期限、交貨方法、運輸方式、到貨地點
4.1、交貨方式：乙方送貨上門方式(運費及保險費由乙方承擔)，將服裝送至甲方營業地(以甲方工商登記內容為準)：__________________________________________。
如甲方要求乙方送貨至上述地點以外的其他地方，交貨方式由雙方另行約定。所產生的費用由甲方承擔。
合同簽訂地點為合同履行地。
4.2、交貨期限：乙方應按照本合同的第1.2款所列明之交貨日期和數量向甲方交貨。
4.3、交貨時，乙方需同時交付相應的下列書面文件資料：
送貨單、貨物明細以及其他甲方要求的資料。
第五條、收貨查驗方式和驗收標準
5.1、驗收加工服裝，由甲方按本合同第三條的約定執行。
5.2、甲方按照本合同的約定驗收貨物。若貨物的數量、質量不符合交貨要求的，甲方有權拒收，由此造成乙方逾期交貨的，由乙方承擔違約責任。
第六條、結算方法
6.1、付款方式
6.1.1、雙方簽字并蓋章合同生效后，甲方在3個工作日內支付合同總貨款的40%作為定金。合同履行完畢后，定金抵作貨款。
6.1.2、乙方遞交貨品前3個工作日內，甲方支付合同總貨款的40%為提貨款。
6.1.3、各合同單款的貨款20%,甲方需在乙方交貨后30天內全部付清。
6.2、上述所有費用均匯入乙方
6.3、甲方可以根據具體情況采取銀行轉賬、支票或者現金等方式支付乙方結算款項。
第七條、違約責任
7.1、乙方交貨的服裝品種、型號、規格、質量不符合約定的，甲方同意乙方修整或調換的，乙方應當在甲方規定的時間內完成修整或調換。
7.2、乙方交付服裝的數量,必須符本合同的第1.2款之碼數(尺寸)及總數規定。交貨數量可在本合同規定數量±3%范圍之內，若交貨數少于本合同規定數量，甲方有權要求乙方補齊未交部分服裝的，乙方應當照數補齊，而補交部分如超過交貨期限，則按逾期交付處理，乙方還需承擔違約責任。
第八條、爭議的處理
本合同在履行過程中，雙方若發生糾紛，應協商解決;協商不成時，應向合同簽訂地人民法院提起訴訟。
本合同適用中華人民共和國法律。
第九條、其他事宜
9.1、本合同只有通過雙方相互協商一致才可以補充、修改或變更。如果沒有雙方代表人的簽字及其加蓋與本合同相同的印章進行確認，關于本合同的任何補充、修改或變更都不會有約束力。
9.2、本合同一式兩份，甲方執一份，乙方執一份，具有同等法律效力。
9.3、本合同自雙方簽字并蓋章后生效，有效期為一年。
(此頁為簽署頁無正文)
甲方：__________________________乙方：__________________________
法定地址：______________________法定地址：______________________
法定代表人：____________________法定代表人：____________________
(或授權簽約人)：______________(或授權簽約人)：______________
聯系電話：______________________聯系電話：______________________
銀行賬號：______________________銀行賬號：______________________
簽約日期：______________________簽約日期：______________________
簽約地點：______________________簽約地點：______________________
服裝加工合同15
甲方（供應方）：_____________
合同編號：_____________
乙方（加工方）：_____________
簽定地點：_____________
現經雙方友好協商，特制定以下協議：
一、簽定時間：_____ 年__ 月__ 日 交貨地點：_____________
制單 款號 貨品 名稱 數量 貨期 單價 每 件 成本價 備注
二、甲方以下達“生產加工制單”方式委托加工，明確委托加工服裝的款式、數量、貨期、及提供OK樣板、工藝制作要求和質量標準，經雙方認可，即為合同的組成部分，具有與合同同等法律效力。如在生產中途需要改板或在其它特別需求等，必須有書面通知。
三、乙方負責每款生產加工單的雙程運輸費用。縫紉線由___方提供，其費用由___方承擔。線的供應商：______線價：_______________
四、乙方需對甲方提供的所有工藝技術資料、實樣、嘜架及樣板等檢驗確認無錯，方可投入生產。若有問題，需及時通知甲方。否則，造成質量的問題及經濟損失，由加工方承擔。
五、乙方需根據合同要求保質保量生產并如期交貨。由于乙方責任造成不能出貨，則按此款數量的零售價賠償，并承擔延誤客人合同期的違約金。如超期一天按該貨品總價的1%扣款，如超期兩天按該貨品總價的2%扣款，以此類推，如因甲方原因（物料不齊或其它）造成不能按期交貨，雙方另行定貨期，并需簽字生效。
六、乙方交貨成品數量缺失，以每千件為單位，三件以下按貨品的成本價的兩倍予以賠償。三件以上按該貨品的成本價加市場零售價的`兩倍予以賠償（在加工費中扣除）。
七、大貨送甲方做尾部工序的，發現成品油污、跳線、爛孔、抽紗、色差等情況，通知乙方來解決。如乙方不及時來返執或貨期緊迫，甲方尾部幫手配片、返執，甲方則扣除乙方返工工時，按每小時3.00元計算，在加工費中扣除。
八、甲方提供每款布料、物料，按制單裁數規定物料損耗計算，超出部分的費用由乙方承擔。甲方必須在一定時間內清點來料、核對一切來料并簽收。布料、物料如有質量問題不能生產，應及時交予甲方處理。否則造成損失由乙方承擔。
九、裁床開裁前負責對布料進行檢查。如發現布料有質量問題（含布料短碼）及實際用量超過制單用量，應立即通知甲方商量解決辦法，雙方確定無異后，方可開裁。
十、甲方如代乙方做以下工序需計還成本：鳳眼0.1元/粒，鈕門0.025元/粒，打棗0.018元/粒，剪線0.2元/件。
十一、結算方式：按甲方實際出貨數量結算，5‰可接受次品視情況而定（最多按單價半計），超次品按成本價扣回。此月出的貨待下月25號至30號結算，如有特殊情況會另行通知。
十二、甲乙雙方應本著精誠合作的態度，如因合同或其它產生爭議，協商不成，雙方可通過法律途徑進行解決。
十三、本合同一式二份，甲、乙雙方各持一份，具有同等法律效力，本合同由雙方代表簽字這日起生效。
甲方（供應方）：_____________
乙方（加工方）：_____________
地址：_____________________
地址：______________________
授權代表：__________________
公司蓋章：___________________
授權代表：__________________
公司蓋章：___________________
日期：______________________
日期：_____________________
【服裝加工合同】相關文章：
服裝加工合同03-20
服裝加工合同03-10
服裝加工合同03-19
服裝加工合同03-23
服裝加工合同(經典)07-25
服裝加工合同（經典）07-31
服裝加工合同【經典】07-25
[精選]服裝加工合同07-29
服裝加工合同【精選】07-13
服裝加工合同(精選)07-17